股票代码:060001 客服热线:400-000-0388
发布公告

招标

采购

项目

机构

资讯

服务

比比招标网> 变更公告 > 泉惠石化工业区超超临界热电联产工程取排水工程澄清文件

泉惠石化工业区超超临界热电联产工程取排水工程澄清文件

加入收藏 文档打印 文档导出 招标数据导出 代购招标文件 代写标书

温馨提示

此功能仅针对比比会员开放
点击注册

已有账号?立即登录

标签: 福建省招标
更新时间 2025-03-04 招标单位
截止时间 招标编号
项目名称 代理机构
关键信息 招标文件
免费注册会员 即可查看 免费 招标信息

每天更新 70000 条招标信息

涵盖超过 1000000 家招标单位

立即免费注册

更多优势服务:请查看服务列表

全国免费服务热线:400-000-0388

泉惠石化工业区超超临界热电联产工程取排水工程澄清文件

招标编号:***********

各投标人:

*、本项目投标截止时间、开标时间延期至:****年*月**日**时**分(北京时间)

回复:以竣工证书载明的项目负责人为准。

回复:应提供该项目的相关图纸及业主证明辅助证明详细的业绩指标(不作为业绩归属的证明)。

回复:投标方根据项目管理及技术需求自行配置人员。

回复:提供社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上*个月为始点并往前追溯连续缴费累计*个月及以上的社保缴费证明;社保由上级单位统筹缴纳的,还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。“社保缴费证明”指对应人员养老保险缴纳证明书并加盖投标人单位公章。养老保险缴纳证明书:是指社保管理部门出具的对应人员依法在投标人单位缴纳养老保险的证明材料,包括但不限于:缴费记录、缴费截图等。

回复:项目管理机构组成表中提供的人员可以为投标人无独立法人的分公司社保人员,社保在单位分支机构(非独立法人)缴纳的视同本单位缴纳。

回复:投标方根据项目管理及技术需求自行配置人员,项目管理机构在合同谈判阶段由招标方确认。

①资格及商务文件、已标价工程清单、技术投标文件是整合*个文件上传嘛?

回复:①按投标文件格式分为*册制作。②各册分别编制页码。

回复:(*)挂网版工程量清单不是用造价软件导出的,是用*****表格编制的。

**、在《投标报价表标准格式》中,表*.*.*综合单价分析表(全费用)下面写的“注:在满足招标人上述要求的各费用构成要素前提下,综合单价分析表格式可按预算软件自动生成,投标综合单价分析表格式可与上述格式不*致。”是否表示用现有造价软件直接导出其他格式的综合单价分析表也可以,如果格式不*样是否会被否决投标?

**、招标文件“第*章 投标文件格式”的第**页中的投标否决情况第*点写到“分部分项工程量清单中新增列或删除列;”但是*****版的分部分项清单中工程量分为*列分别为“*期”、“*期”、“**期合计”,****版《投标报价表标准格式》中分部分项清单中工程量只有*列,为“工程量(*、*期合计量)”,请问以哪个格式为准?

**、招标公告*.*.*项目负责人资格能力要求:(*)项目负责人业绩:拟派项目负责人必须具有*个已完工的国内***以上长度的,采用泥水平衡或土压平衡盾构施工的隧道或隧洞工程担任项目负责人的管理经历(提供相关证明材料)。

回复:提供设计图纸或竣工图纸等设计说明文件满足要求。

回复:以投标人须知前附表为准。

回复:报价文件格式以****版《泉惠石化工业区超超临界热电联产工程取排水工程投标报价表标准格式》为准,但《泉惠石化工业区超超临界热电联产工程取排水工程投标报价表标准格式》仅为示例,具体项目名称及具体工程量以工程量清单为准,且报价文件需提供*****电子表格。

回复:明确为*位小数,合计为*****.**。

回复:①均满足要求;②提供之*即可。

回复:以获奖证书颁发日期为准。

回复:同意

**、招标文件第*章****页“本标段工程建设智慧工地的要求:本标段工程满足招标人智慧工地建设的相关要求,相关费用应计入总价措施项目相应分项中。”但“固定总价措施项目工程量清单”中无此总价措施项,是否补充?

具体智慧工地建设相关费用投标人既可以包含在分部分项和单价措施项目清单报价的综合单价中,也可以计入总价措施项目相应分项中。具体报价处理方式由投标人自主决定,示例如下:(*)可在分部分项综合单价中考虑:例分部分项的盾构掘进原计划综合单位报价*万元/米,考虑智慧工地建设费用后盾构掘进综合单价报价改为*.**万元/米;(*)可在固定总价措施项目工程量清单中已列措施项目中综合考虑;(*)可在固定总价措施项目工程量清单中补充智慧工地建设费用项目。

回复:按《泉惠石化工业区超超临界热电联产工程取排水工程投标报价表标准格式》中的只列**期合计数量这*列。

回复:报价文件格式以《泉惠石化工业区超超临界热电联产工程取排水工程投标报价表标准格式》为准,但《泉惠石化工业区超超临界热电联产工程取排水工程投标报价表标准格式》仅为示例,具体项目及具体工程量以工程量清单为准,投标报价不需区别*、*期工程量,按*、*期合计工程量填报。

 

**、工程量清单***项按“根”报价,但项目特征中*期、*期送桩深度、回填深度差异较大,建议按米计。

回复:根据项目特征综合考虑,按“根”报价。

回复:招标工程量清单无软件版。

回复:技术投标文件仅编入《项目管理机构组成表》,无需再编入其他资格文件。

回复:大纲中*、*级标题仅供参考,可做调整、补充;可自行添加*、*级标题;文字大小、格式、页数以及纸张大小等不做要求。

回复:无技术偏离应添加空白表并注明无偏离。

回复:“评分”列放空。

回复:投标方自行决定是否添加详图及说明。

回复:本条内容的本意是告知投标人在投标报价中需考虑施工期间的监测和监控相关费用,无论投标报价清单中是否有施工期间的监测和监控报价,均视为最终的投标报价已包含相关费用。

**、招标文件第*章*.*工程量清单计价内容及要求**)标段内开挖的土石方运至招标人指定的堆放场地,而技术规范:*.* 弃土场地 本标段疏浚物吹填至后方,吹距约***。开挖土方、炸礁上岸回填至后方,运距约 ****。 投标人自行确定合法弃土消纳场地并充分估计相关费用风险,弃渣场业主是否指定,请予以明确?

**、是否能够明确循环水泵房前池提供盾构始发场地的节点时间?

**、沉井结构大体积混凝土施工是否有冷却管降温等防止结构开裂的设计措施?

**、技术规范*:工程建设要求*.**.*.* 制作与下沉中(*)垫层施工*)砂垫层的铺设厚度不宜小于 *****,每层铺设厚度不应超过 *****,应逐层浇水控制最佳含水量,清单中无此工程量,是否漏项,请予以明确?

**、图纸**-***-***页未标注盾构井底梁间距及尺寸。技术规范书及设计说明中均未体现,能否提供底梁间距及尺寸?

**、技术规范*工程建设要求*.**.* 取排水口水下施工(*)基槽开挖,采用挖泥船及驳船对基槽进行开挖施工;在取排水盾构隧道设计说明*.*.*隧道取排水口方案,垂直顶升工艺流程中采用水下吸泥方式。施工方式是否能够具体明确?

**、工程量清单表*:分部分项工程量排水头部构筑物(含基槽开挖)水下开挖粗砂、粘土工程量为**.**万**,*般炸礁工程量为**.*万**,合计**.**万**。根据技术规范*工程施工条件和技术条件*.**.*.*循环水排水系统构筑物,盾构结束后对排水口位置进行开挖施工,开挖形成底宽约****、长约****的排水出口,由于东侧码头除东*#码头已经施工完成外,其他码头均未实施,码头的港池也未施工,为确保排水出口与前方深水区水域顺接,需对原规划为东 *#码头的港池具备进行提前开挖,开挖长度约为 ****,通过水下开挖形成*道底宽 ***,边坡为 *:* 的顺接通道。根据相关资料初步核算开挖方量约**万**,该部分工程量是否存在偏差?

**、技术规范*:工程建设要求*.**.*.*设备功能要求 (*)总体技术要求:针对各系统部件、品牌积极响应规范要求。具体性能参数、型号、数量、备份光盘及系统图纸等详细参数资料,在盾构机设联后按要求提供,是否可行?

**、招标文件***页附表*商务部分评分表企业获奖情况,投标人自****年*月*日起至投标截止日(以合同签订时间为准)获得国家级优质工程奖项(国家级优质工程奖限于中国建设工程鲁班奖、国家优质工程奖(含金奖)、中国土木工程詹天佑奖),每*项得*.*分,最多得*.*分(需提供相应的获奖证明并以获奖证书颁发日期为准)。

回复:以获奖证书颁发日期为准。

回复:投标单位自主报价,招标人对投标人选用何种定额及预算软件报价不做要求。

回复:关于投标文件软件操作请阅读软件使用说明或电话咨询软件公司技术服务电话。

回复:以挂网版工程量清单为准,不提供可生成投标清单的表格文件或***文件。

请问,标书中提及的法人营业执照副本(全本)、施工企业资质证书副本(全本)可否提供电子证照

**、招标文件*** *、对施工单位(总包单位)的管理考核(*)施工单位(总包单位)重要岗位成员,如项目经理、副经理、总工、安全总监、安全员、质检员等必须是施工单位(总包单位)正式员工,提供劳动合同及社保证明。

回复:质检员指施工质检员,上述岗位成员均需提供劳动合同及社保证明。

回复:招标阶段不提供。

回复:招标阶段不提供。

回复:不提供,请投标方自行考虑。

回复:招标阶段不提供。

回复:以****页为准。

回复:“报价表*”指《泉惠石化工业区超超临界热电联产工程取排水工程投标报价表标准格式》中的“*.*投标报价汇总表 ”。

回复:安全文明施工费投标人按不低于建筑安装工程造价的*.*%单独报价,安全文明施工费报价基数以“不包含安全文明施工费的投标报价总额”为准。

回复:报价文件格式以《泉惠石化工业区超超临界热电联产工程取排水工程投标报价表标准格式》为准,但《泉惠石化工业区超超临界热电联产工程取排水工程投标报价表标准格式》仅为示例,具体项目及具体工程量以工程量清单为准,投标报价不需区别*、*期工程量,按*、*期合计工程量填报。

**、业绩要求:采用泥水平衡或土压平衡盾构施工的隧道或隧洞工程业绩,请问,只要合同、竣工资料或者图纸中显示为盾构即可?是否由业主开具的业绩证明也可以作为证明材料。请明示。

**、请招标人提供明确的标准工艺应用要求

**、招标文件***页“技术部分评分表”中评审因素与招标文件****页*、施工组织设计要求的内容不*致,请明确技术标部分(施工组织设计)是按上述哪个要求进行编写?

**、招标文件***页中“投标人“投标函”中的最终报价必须与投标报价的工程项目投标总价表(报价表*)中的投标总价*致,不允许投标人填写完投标报价的工程项目投标总价表(报价表*)后再另外下浮优惠报价,否则否决其投标。”其中“(报价表*)”业主未发布,请招标人明确。

**、招标文件中关于安全文明施工费的取费描述:①***页“不低于建筑安装工程造价的 *.*%单独报价”;②***页“不低于分部分项和单价措施项目清单报价总额的*.*%单独报价”;③“投标报价表标准格式”第*页“本工程的安全文明施工费投标报价应不低于投标总价的*.*%。”请问安全文明施工费如何取费?

**、招标人提供“挂网版--工程量清单”、“挂网版--投标报价表标准格式”两个文件中格式和内容都不*致,请问以哪个为准?以“分部分项和单价措施项目清单计价表”为例,如下图(所框内容都不*致):

**、业绩要求:采用泥水平衡或土压平衡盾构施工的隧道或隧洞工程业绩,请问,只要合同、竣工资料或者图纸中显示为盾构即可?是否由业主开具的业绩证明也可以作为证明材料。请明示。

**、请问:“(*) 投标函 致:                      (招标人名称)______ (招标代理机构名称)*.我方已仔细研究了  (项目名称)     标段施工招标文件的全部内容”中,“(项目名称)     标段施工”中的下划线是否需要填写内容,如需要,请明示填写内容;如不需要,可否直接删除“(项目名称)     标段施工”中的下划线部分?

**、法定代表人授权委托书中备注,注:①若投标代表人为投标人法定代表人则无需提供;②提交的同时附授权人、被授权人身份证原件影印件。③投标人授权代表应附投标人所属社保机构出具的其参加社保的有效证明材料(并加盖社保机构单位章)。请问:社保证明材料加盖的社保机构单位章,电子章是否满足条件?

**、招标图中未见盾构工作井及后期改造作为排水工作井的建筑安装工程的相关图纸,可否提供设计图。

**、请问本工程盾构机可否选择具有全断面隧道掘进机企业*级生产资质的制造商进行设计及制造?本工程隧道掘进使用的盾构机可否采用土压平衡盾构机?*台小直径盾构机(开挖直径*.** 以下)的业绩可否包括小直径土压盾构机?

**、请问投标文件中技术打分对应表/技术部分评审评分标准表中的“评分”项中是否填写对应评审项的满分数值。

**、请问能否提供*、*期循泵房前池(即取水隧道盾构始发端)的平、剖面图纸?能否提供取水隧道始发端的素砼回填和搅拌桩加固的平、剖面图纸?由于搅拌桩不能紧贴咬合桩施工,请问能否明确循泵房外侧咬合支护桩与搅拌桩地基加固体之间的空隙填充方式?

**、请问能否提供*、*期循泵房前池具备取水隧道始发端素砼回填施工条件的工期节点,以及此时的循泵房基坑工况?

**、请问能否提供*、*期循泵房前池场地移交取水隧道盾构机安装的工期节点,以及此时的循泵房基坑工况?

**、请问能否提供*期排水隧道工作井及排水隧道始发端地基加固的平、剖面图纸?

**、请问能否提供*期取、排水隧道及顶升段的结构图纸?

**、请问能否明确本工程所涉排水井、取水隧道、排水隧道施工期间可以使用的临时用地范围?

**、取水隧道和排水隧道下穿外走马埭海堤设计说明中最小净距分别为**.***、**.***。招标图中标注*期取水隧道两者净距为**.***,*期取水隧道两者净距为**.**;*期排水隧道两者净距为**.**,*期排水隧道两者净距为**.***,请问以哪个为准?

**、请问能否提供取水隧道穿越东*#泊位引桥⑥、⑦桩基的横断面节点图,并明确两者空间位置关系?

**、请问能否提供*、*期取排水隧道与周边石油、雨水、电力等管线空间位置关系的平、剖面图。

**、请问能否提供隧道沿线所穿越重要建构筑物的保护要求及监测控制指标?

**、请问能否提供取排水隧道沿线已探明的孤石段具体里程、埋深及大小?

**、请问能否提供厂区大门至本工程循泵房、排水井等施工作业点的道路图。

**、请问能否提供本项目***版总平图。

**、投标单位可否参考其他地区的定额自主报价。

**、招标清单内的****万暂列金额是否为含税总价。

**、问题:商务偏离表

序号

招标文件页号和条款号

招标文件的规定

投标文件与招标文件规定的偏离描述

备注

*. 投标人针对投标文件未在偏离表中提出偏离的部分,则将被认为已对此部分做出全面响应。

请问:①招标文件页号和条款号具体要写哪些?如果投标人完全响应发包人,该表格是否可以打“/”或者写“无”?

**、投标人承诺:*.除偏离表释明外已完全响应发包人招标文件,若发生投标文本与招标文本不*致的,则发包人有权选择以招标文件或投标文件为准。这个是否需要写成承诺书形式?

**、招标文件中未提到相关平台备案情况,是否仅需企业**锁即可?在专用资格条件中,投标人拟项目组织机构中管理人员是否需要在福建省或(和)泉州市相关平台备案。

**、在招标文件中无“固定加氯和非氧化性杀菌剂管道支架的预留预埋”和“取水隧道内和取水头部的加氯和非氧化性杀菌剂管道”的设计图纸及要求,请提供。依据:招标公告中“*、项目概况与招标范围 *.*、取水隧道内固定加氯和非氧化性杀菌剂管道支架的预留预埋施工,以及取水隧道内和取水头部的加氯和非氧化性杀菌剂管道的采购和安装工程;”

**、请问完工的定义是什么?是否为隧道贯通节点?依据:招标公告中“*、项目概况与招标范围中*、计划工期:*期取排水工程计划于****年*月**日开工建设,****年**月**日完工,具体开工日期以甲方书面通知书为准。*期取排水工程计划于****年*月**日开工建设,****年*月**日完工(开工建设及合同签订等事项,待甲方通过集团决策同意后,具体开工日期以甲方书面通知书为准)。”

**、排水工作井外壁向排水暗沟方向**为本标段施工范围,请明确施工工法要求并提供相关图纸。依据:招标文件技术规范书第*.*条本标段招标范围中第(*)款:排水工作井施工中“盾构工作井后期改造作为排水工作井的建筑安装工程”请明确主要工作内容并提供相关图纸。

**、请问仓库及堆场是否由本标段承包方建设?依据:技术规范中《附件** 第*方物资代保管服务技术规范书》 “*、物资管理仓储设施建设技术规范”中“仓库及堆场的建设应按照招标人仓储用地规划图进行,并进行合理、科学的*次规划、设计,由投标人组织相关会审后上报建设方案,经招标人同意后方可进行建设。”

**、挂网版--泉惠石化工业区超超临界热电联产工程取排水工程工程量清单分部分项工程量清单备注:“工程量计算规则为:结算时以最终版施工图为准,除非合同及本清单中另有约定,否则按照《建设工程工程量清单计价规范》(*******-**** )《市政工程工程量计算规范》 (*******-****)《水运工程工程量清单计价规范》(******-****)的工程量计算规则执行,计价规范中规定的工程量计算规则中没有的子目,招标人约定如下:按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算;计价规范中规定的工程量计算规则中没有且本合同也未约定的,执行其他相应行业或福建省地方定额。计量采用中华人民共和国法定的基本计量单位。”

回复:(*)不提供招标控制价*****格式文件;(*)投标人自主选择计价软件编制投标报价。

问:投标报价*****版本清单是否直接在挂网版--泉惠石化工业区超超临界热电联产工程取排水工程工程量清单中填报即可?

**、**投标人须知前附表的质量总目标为“机组高水平达标投产,确保高排序获得中国电力优质工程奖,争创国家级优质工程奖。具体要求见技术条款。”

取排水工程技术规范书***的质量标准也与上述两处不同。

**投标人须知前附表的质量总目标:

***的质量总目标:

取排水工程技术规范书***的质量标准:

回复:以投标人须知前附表为准。

***技术部分评分表章节划分

 

 

**、取排水工程技术规范书***-***对施工标段进行了划分,请问本次招标为哪个标段?

回复:本表为电厂施工标段的划分情况,仅供参考。

 

**、取排水工程技术规范书***进厂主干道从厂区北侧工业区中化大道引接,进厂主干道长约 **.***。第*进厂道路从厂区南侧工业区华电*路引接,第*进厂道路长约 **.***。进厂道路路面宽度 **。

 

**、取排水工程技术规范书中的沉井施工、盾构机技术要求、盾构掘进、垂直顶升立管等施工方案是否可以直接用于投标的施工组织设计中?

**、招标文件第*章***,第**条中写到“标准工艺应用(招标人应明确具体要求)”,未见标准工艺应用的具体要求,请明确。

回复:该部分无具体要求,标明“本章无内容”即可。

回复:应提供该项目的相关图纸及业主证明辅助证明详细的业绩指标(不作为业绩归属的证明)。

回复:合同专用条款**试验和检验 修改如下:

**.* 材料、工程设备和工程的试验和检验

**.* 现场材料试验

**.*检测费用

除土建工程质量验收要求的检测项目,其他检测项目均由承包人自行承担检测费用。包括不限于以下内容:

**.*.*在合同中已作出足够详细的说明以使承包人在投标书中标价;

**.*  未规定检验的项目

**.*.*未规定或未指明;

这些检验结果表明,材料、设备操作工艺未按合同或规范规定满足发包人及监理人的要求,则有关的费用应由承包人承担。反之由发包人承担。

招标文件中甲供材料(或设备),承包人应接收使用。承包人接收使用发包人提供的材料(设备),则:

**.*.*该种材料(设备)应被认为已同意承包人选用和使用,并相应地符合各种有关的要求;承包人做好到货后的现场验收检验和安装前试验等工作;

**、请提供海底礁石分布情况及各处礁石处理范围及深度。依据:分部分项和单价措施项目清单与计价表有“(*)取水头部构筑物(含基槽开挖) ************ *般炸礁”项,该项的炸礁范围是否为“图号 **-*******-***-** 取排水枢纽平面布置图”中清淤上边线内范围?

***、搅拌桩加固措施是否能提供具体加固图。依据:盾构隧道设计说明第*章隧道结构设计和工程取排水工程图纸中,取水工作井结构设计只说明了始发加固措施设计,其该咬合桩是否为已施作结构?

***、招标文件及图纸中未体现,请明确取排水口钢管片段结构长度及里程范围。

***、请提供本标段可用地范围图。招标文件,图纸附件中,附件*参考设计文件及图纸、岩土工程勘察报告中**取排水工程设计说明:*.*.* 施工场地布置中针对施工红线和泥水站建设面积进行了说明,但未明确本标段可用地范围。

***、图纸文件:**、*期工程取排水工程图纸取水口结构平剖面图、排水口结构平剖面图中,填石保护范围平面范围未给出,请明确。

***、技术规范书:*.**.*施工图目录(施工阶段提供),表中*、**、**、**项待定图纸可否在招标阶段提供初步图纸?

***、本次项目中使用盾构机掘进及相关定额,是否按照此条款中的定额要求进行编制。依据:招标文件中合同专用条款中有部分定额的说明:“投标截止日期前福建省现行预算定额,福建省现行预算定额未包含或不适用的执行《水运建设工程概算预算编制规定》(***/* ***-****)及其相关预算定额文件,上述两种计价体系未包含或不适用的执行其他相应行业定额。”

***、请问:是否有与计价规范相应的计价软件选定要求。依据:根据招标文件内容:本项目清单计价规范说明采用的是:《建设工程工程量清单计价规范》(*******-****);《市政工程工程量计算规范》(*******-****);《水运工程工程量清单计价规范》(******-****),但未明确本标适用的计价软件。

回复:投标单位自主报价,招标人对投标人选用何种定额及预算软件报价不做要求。

 

***、投标文件、电子标书制作软件、投标保证金办理过程中等情况,对于需要填写工期的位置,是否填写“*期取排水工程计划于****年*月**日开工建设,****年**月**日完工,具体开工日期以甲方书面通知书为准。*期取排水工程计划于****年*月**日开工建设,****年*月**日完工(开工建设及合同签订等事项,待甲方通过集团决策同意后,具体开工日期以甲方书面通知书为准)。”即可?

***、投标人资格要求*.* 专用资格条件:“*.*.* 业绩要求:投标人必须具有 **** 年 * 月 * 日至投标截止日前独立承担完工或在建的国内***以上长度的,采用泥水平衡或土压平衡盾构施工的隧道或隧洞工程业绩*份(完工业绩以竣工验收时间为准,在建业绩以合同签订时间为准)”。***以上长度隧道是指*个合同内所有隧道合计长度超过***即可,还是单条隧道长度超过***才符合要求?

***、招标文件:资格审查资料:*.*.* “近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明相关情况,并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件,具体时间要求见投标人须知前附表。

回复:按招标文件要求。

回复:本次招标不要求,投标人可以自行编制关联索引。

回复:“社保缴费证明”指对应人员养老保险缴纳证明书并加盖投标人单位公章。养老保险缴纳证明书:是指社保管理部门出具的对应人员依法在投标人单位缴纳养老保险的证明材料,包括但不限于:缴费记录、缴费截图等。

回复:是

回复:按投标文件格式分为*册制作。

回复:按招标文件要求

回复:报价文件格式以《泉惠石化工业区超超临界热电联产工程取排水工程投标报价表标准格式》为准,但《泉惠石化工业区超超临界热电联产工程取排水工程投标报价表标准格式》仅为示例,具体项目及具体工程量以工程量清单为准,投标报价不需区别*、*期工程量,按*、*期合计工程量填报。

回复:根据地质条件差异,计算标准有所不同,招投标阶段工程量以工程量清单为准。

回复:招标阶段不提供。

回复:提供该文件,详见《*****-***-***-****洁净化安装管理办法》。

请问编制投标文件施工组织设计时,能否按照“附表*、技术部分评分表”中评分点内容逐条进行编制,不严格按照“第*章 投标文件格式”中“第*册 技术投标文件、*、施工组织设计”目录进行编制?

***、招标文件中关于工期的要求为“*期取排水工程计划于****年*月**日开工建设,****年**月**日完工,具体开工日期以甲方书面通知书为准。*期取排水工程计划于****年*月**日开工建设,****年*月**日完工(开工建设及合同签订等事项,待甲方通过集团决策同意后,具体开工日期以甲方书面通知书为准)”

回复:工期按招标文件中表述的内容填写。

请问此处填报工期,是根据工期表述的内容计算的具体天数?还是由投标人根据施工组织设计填报具体天数?

***、招标公告中项目负责人业绩要求“拟派项目负责人必须具有*个已完工的国内***以上长度的,采用泥水平衡或土压平衡盾构施工的隧道或隧洞工程担任项目负责人的管理经历(提供相关证明材料)”,商务部分评分表中项目团队主要骨干加分业绩要求“****年*月*日至投标截止日前,拟派出的项目负责人(项目经理)在已完工的国内***以上长度的,采用泥水平衡或土压平衡盾构施工的隧道或隧洞工程中担任项目负责人的,每提供*个加*分,最多得*分(业绩证明材料同投标人资格要求)。”问:若项目负责人所提供业绩,既满足招标公告所规定的要求,又满足商务部分评分表骨干业绩加分要求,该业绩是否可同时作为满足招标入门条件的业绩以及用于商务评分环节的加分业绩?

***、盾构法所使用的盾构机按平衡开挖面土压与水压的原理不同,分为泥水平衡盾构法和土压平衡盾构法两种。招标文件专用资格条件“*.*.*业绩要求:投标人必须具有****年*月*日至投标截止日前独立承担完工或在建的国内***以上长度的,采用泥水平衡或土压平衡盾构施工的隧道或隧洞工程业绩*份(完工业绩以竣工验收时间为准,在建业绩以合同签订时间为准)。”①因此提供的证明材料中是否含有“盾构”或者“盾构法”关键字眼施工的业绩即可。②若合同中的关键信息未能体现上述业绩指标的,经业主盖章的业主证明是否认可。③我单位虽与其他单位组联合体中标,但联合体协议书中明确由我单位承担盾构施工任务的业绩是否认可。④明挖法或者暗挖法施工***以上长度的隧道或隧洞工程是否认可。请明示。

***、招标文件专用资格条件*.*.*业绩要求须提供证明材料中“竣工验收证明材料扫描件:交(竣)工验收证书或交工验收表、竣工验收现场核查报告。” ①因不同工程类别和地方差异,竣工验收证明材料名称不同。如市域轨道交通工程为建设工程竣工验收报告、铁路工程为初验验收报告、轨道交通工程为单位(子单位)工程质量竣工验收记录或工程竣工验收证书、市政工程为竣工验收证书、燃气管道工程为工程交工证书、公路工程为公路工程交工验收证书等是否均满足要求?②交(竣)工验收证书或交工验收表、竣工验收现场核查报告均属于竣工验收证明材料,是否仅提供其中之*证明即可。请明示。

***、招标文件专用资格条件*.*.*业绩要求须提供证明材料中项目在建证明材料扫描件:开工令或合同甲方开具的证明文件。因业主原因,开工令未颁发,有签字盖章齐全的工程开工申请表是否满足该要求?请明示。

***、招标文件*.*.*项目负责人资格能力要求,“(*)项目负责人业绩:拟派项目负责人必须具有*个已完工的国内***以上长度的,采用泥水平衡或土压平衡盾构施工的隧道或隧洞工程担任项目负责人的管理经历(提供相关证明材料)”请问,①有在已完工的国内***以上长度的,采用泥水平衡或土压平衡盾构施工的隧道或隧洞工程担任项目负责人的管理经历,但未在项目任职到完工是否满足该要求?即已完业绩工程的中标通知书、合同和竣工验收资料体现的项目负责人不是同*人,证明材料:中标通知书和合同里体现本项目投标拟派项目负责人姓名。②明挖法或者暗挖法施工***以上长度的隧道或隧洞工程的项目负责人业绩是否认可。请明示。

***、招标文件投标人资格要求中,“拟派项目负责人中标且合同签订后不得在其他在建项目任职(需提供承诺书)。”请问,拟派项目负责人是否可为在建项目的项目负责人?在标书里提供中标后可撤离、中标且合同签订后不得在其他在建项目任职的承诺书即可。

***、资格要求企业业绩和商务评分中加分的“业绩”是否可以重复?

***、资格要求项目负责人业绩和商务评分中加分的“项目团队主要骨干业绩” 是否可以重复?

***、招标文件格式中,资格评审和评分中均未对除项目经理以外的其他主要管理人员涉及相关内容,请问投标阶段是否只提供项目经理满足条件的相关证件和资料即可?若是,招标文件第*章投标文件格式***页“*.项目管理机构组成表” 和***页“*.项目主要人员简历表”,是否仅填写项目经理的相关内容。请明示。

***、我单位满足招标文件通用资格条件*.*.*的信誉要求。未被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统(*****://***.****.***.**/*****.****)中列入严重违法失信企业名单;在“信用中国”网站(***.***********.***.**)和中国执行信息公开网(****://****.*****.***.**/******/)也未被列入“失信被执行人名单”。请问是否无需提供相关证明截图? 请明示。

***、招标文件第*章投标文件格式**页“(*)投标函”中,工期填写为“*期取排水工程计划于****年*月**日开工建设,****年**月**日完工,具体开工日期以甲方书面通知书为准。*期取排水工程计划于****年*月**日开工建设,****年*月**日完工(开工建设及合同签订等事项,待甲方通过集团决策同意后,具体开工日期以甲方书面通知书为准)”?还是填写为“****”日历天?请明示。

***、招标文件第*章投标文件格式**页“(*)投标函”中,工程质量填写为“*.基本要求:严格执行国家、行业等有关工程建设质量管理的法律、法规和规章制度,贯彻国家及行业现行规范,保证工程满足国家和行业施工验收规范的要求。*.质量总目标:机组高水平达标投产,确保高排序获得中国电力优质工程奖,争创国家级优质工程奖。具体要求见技术条款。”是否可行?请明示。

***、招标文件第*章投标文件格式**页“(*)投标函附录”中,序号*工期和序号*缺陷责任期后的约定内容是否需要填写。若需要,序号*工期填写为“*期取排水工程计划于****年*月**日开工建设,****年**月**日完工,具体开工日期以甲方书面通知书为准。*期取排水工程计划于****年*月**日开工建设,****年*月**日完工(开工建设及合同签订等事项,待甲方通过集团决策同意后,具体开工日期以甲方书面通知书为准)”;序号*缺陷责任期填写为“**个月”。是否可行?还是均填写为“按招标文件和合同约定内容执行”?请明示。

***、招标文件格式中涉及法定代表人或其委托代理人的地方为签字。请问此处是否均指线下签名?扫描后上传到投标软件中即可。还是若为法定代表人加盖法人电子方章?若为委托代理人为线下签名?请明示。

***、招标文件格式中涉及“盖单位章”、“盖单位公章”等单位盖章的地方是否均加盖单位电子公章即可?

***、招标文件第*章投标文件格式***页“*.近年发生的诉讼及仲裁情况”中,具体指诉讼及仲裁的哪些内容?投标人情况说明和法律事务所出具意见如何填写?如:是否在投标人情况说明填写“****年*月*日至****年*月**日无贪污贿赂罪”;法律事务所出具意见填写 “/”。是否可行?请明示。

***、招标文件第*章投标文件格式***页“*.投标人自述、自查情况”中,我单位不存在表格中自述情况任意*种情形。是否仅在“不存在”*栏中打勾即可,无需提供相关证明截图? 请明示。

***、招标文件第*章投标文件格式***页“*.*投标人查询响应表”中,我单位不存在表格中序号*、*、*、*、*任何*种情形。是否可在网站查询结果处填写“我单位承诺无此情形”,在查询网站及网址处填写“/”。若需填写查询网站及网址,请提供相关查询网站及网址。且此表后无需提供任何相关证明截图? 请明示。

***、招标文件第*章投标文件格式***页“*.投标人近年财务状况表”中,注:“近年财务状况表”应附第*章投标人须知前附表第*.*.*条规定年份的经审计的企业财务报表(包括资产负债表、现金流量表、利润表) 。为避免电子文件上传大小限制,请问财务报表是否可不提供财务情况说明书和附注,只提供“资产负债表、现金流量表、利润表”的复印件即可?请明示。

***、招标文件第*章投标文件格式***页“*、法定代表人授权委托书”中,委托期限可否写为“自本授权委托书签署之日起至投标有效期截止之日止”?

***、发布的招标文件****版和***版有部分出入,请问以哪个为准?

***、本次投标,招标文件《第*章第*节 投标报价要求》中要求投标人提供*****版投标报价表格,请问对软件版的造价预算制作软件有无要求。

***、招标人提供的工程量清单格式,*****文件《挂网版--泉惠石化工业区超超临界热电联产工程取排水工程工程量清单》与****文件《泉惠石化工业区超超临界热电联产工程取排水工程投标报价表标准格式》中的表格数量、格式不完全相同,请问招标人要求投标人最终提交的报价*****文件,是否仅按照《泉惠石化工业区超超临界热电联产工程取排水工程投标报价表标准格式》****版中要求的表格数量及格式提供即可?

***、根据我方的理解,专用合同条款**.*.* 预付款扣回与还清中,“;*— —合同累计完成金额”指的是合同已累计支付的金额?,请问这样理解是否有误?

***、招标文件《第*章 投标文件格式 第*册 技术投标文件》中的附件 * 拟分包项目情况表,在投标阶段暂无法确定,若中标,可否在项目实施阶段择优选择提供分包商名单?

***、取水隧道盾构始发由*标段实施, *标段引水隧道盾构始发需要结合*标段工筹进行还是有具体始发日期?如有,请明确。

***、工程中清单中,项目编码************的项目名称为*般炸礁,设计文件中未见到关于炸礁的范围等具体参数,炸礁范围及深度参照清淤工程还是另有要求?如有,请明确。

***、招标文件中的技术评分表中评审因素名称与招标文件中给出的施工组织设计目录有不同之处,是否可以根据技术评分表对施工组织设计目录进行优化、修改。

***、是否可提供《福建省东桥热电有限责任公司工程建设质量工艺有关制度》文件。

***、技术规范书第*.**.*.*章节中,排水头部地层处理采用搭设海上施工平台进行,如采用该方案,是否有海上施工平台的具体要求?如不采用该方案,是否可以采用其他方式处理?

***、请问投标报价编制使用哪个预算软件?

***、请问投标报价编制是否使用****费用定额?单价分析表中规费如何计取?

***、本项目招标文件第*章第*节投标人资格要求*.*.*业绩要求:投标人必须具有****年*月*日至投标截止日前独立承担完工或在建的国内*** 以上长度的,采用泥水平衡或土压平衡盾构施工的隧道或隧洞工程业绩*份(完工业绩以竣工验收时间为准,在建业绩以合同签订时间为准)。

注:若合同甲方不是最终用户,合同甲方获取的最终用户证明也可:

回复:应提供该项目的相关图纸及业主证明辅助证明详细的业绩指标(不作为业绩归属的证明)。

回复:指的是安全文明施工、固定总价措施项目工程量清单及其他项目清单措施以外的措施费。

回复:不提供电子版清单控制价。

回复:社保在单位分支机构(非独立法人)缴纳的视同本单位缴纳。

回复:(*)不冲突,火电预规只用作“设备与材料费用性质划分”。(*)项目类别及人工费和其它措施项目取费标准由投标人自行考虑、自主报价。

回复:报价文件格式以《泉惠石化工业区超超临界热电联产工程取排水工程投标报价表标准格式》为准,但《泉惠石化工业区超超临界热电联产工程取排水工程投标报价表标准格式》仅为示例,具体项目及具体工程量以工程量清单为准,投标报价不需区别*、*期工程量,按*、*期合计工程量填报。

回复:(*)对于清单表* 分部分项和单价措施项目清单与计价表中的综合单价均需提供《综合单价分析表》,清单表*之外的清单报价不需提供《综合单价分析表》。《综合单价分析表》放在投标报价文件中,具体位置不限。

***、招标文件正文***页专用条款**.*计日工中,人工单价分为其他工种、普工、技工*种,机械有盾构空转保压,但发布清单清单表*.* *标段计日工表只有普工和技工两种请问是否要增加其他工种和盾构空转的报价?

 

 

 

**.* 计日工(修改为)

***、根据***版招标文件合同条款***中**.*.* (修改为)承包人需在发包人采购确定的第*方试验室进行土建工程的常规检验、试验,并取得检验报告;所需相关费用由发包人承担,承包人投标报价中不含建筑工程所需常规检验、试验费用。承包人应按合同约定进行材料、工程设备和工程的试验和检验,并为监理人对上述材料、工程设备和工程的质量检查提供必要的试验资料和原始记录。按合同约定应由监理人与承包人共同进行试验和检验的,由承包人负责提供必要的试验资料和原始记录。

回复:合同专用条款**试验和检验 修改如下:

**.* 材料、工程设备和工程的试验和检验

**.* 现场材料试验

**.*检测费用

除土建工程质量验收要求的检测项目,其他检测项目均由承包人自行承担检测费用。包括不限于以下内容:

**.*.*在合同中已作出足够详细的说明以使承包人在投标书中标价;

**.*  未规定检验的项目

**.*.*未规定或未指明;

这些检验结果表明,材料、设备操作工艺未按合同或规范规定满足发包人及监理人的要求,则有关的费用应由承包人承担。反之由发包人承担。

招标文件中甲供材料(或设备),承包人应接收使用。承包人接收使用发包人提供的材料(设备),则:

**.*.*该种材料(设备)应被认为已同意承包人选用和使用,并相应地符合各种有关的要求;承包人做好到货后的现场验收检验和安装前试验等工作;

***、附件*****版工程量清单中的“汇总表”及“其他项目明细表”等,与附件****版“投标报价表标准格式”中同名表格式有差异,请问投标报价所有表格是否按“投标报价表标准格式”填报?

***、*****清单中分部分项表单列了*期*期及*、*期合计工程量,“投标报价表标准格式”中的分部分项表仅有*、*期合计工程量,请问是否需要在“投标报价表标准格式”中加入*期*期工程量?

***、是否需要提交投标编制说明。

***、对本项目的投标清单格式有疑问,因招文发布了*****投标清单和****报价表标准格式,两个版本报价表格不*致,部分表格同名但表头有部分差异,请问应该以哪个版本为准。

***、项目负责人业绩要求“拟派项目负责人必须具有*个已完工的国内***以上长度的,采用泥水平衡或土压平衡盾构施工的隧道或隧洞工程担任项目负责人的管理经历”,请问盾构隧道左线隧道全长***.****,右线隧道全长***.****,区间左右线隧道总长****.****,隧道总长度超过***,是否满足要求?

***、投标文件格式中“*.近年发生的诉讼及仲裁情况”如我单位无诉讼及仲裁情况,请问是否可以在标题下写“无”?

***、投标文件格式中“*.*投标人查询响应表”中序号*、*、*如没有,表格中可否填写“无”,并单独给出承诺加盖投标人单位公章?

***、“(*)投标函”中“我方已仔细研究了  (项目名称)     标段施工招标文件的全部内容”,本项目标段划分为*个标段,请问此处“   标段”是否可以打“/”?

***、在泉州市公共资源交易信息网申请办理电子保函时,需填写计划工期,本招标文件计划工期为“*期取排水工程计划于****年*月**日开工建设,****年**月**日完工,具体开工日期以甲方书面通知书为准。。*期取排水工程计划于****年*月**日开工建设,****年*月**日完工(开工建设及合同签订等事项,待甲方通过集团决策同意后,具体开工日期以甲方书面通知书为准)。”,系统无法识别,无法进行电子保函办理。请明确计划工期时间。

***、招标公告--*.*专用资格条件--*.*.*业绩要求:投标人必须具有****年*月*日至投标截止日前独立承担完工或在建的国内***以上长度的,采用泥水平衡或土压平衡盾构施工的隧道或隧洞工程业绩*份(完工业绩以竣工验收时间为准,在建业绩以合同签订时间为准)。

以联合体中标或分包业绩是否符合“独立承担”要求?如不是,请明示。

***、第*章投标文件格式--(*)投标函--*.“修补工程中的任何缺陷,工程质量:           。”

回复:以投标人须知前附表*.*.*质量要求的全部编列内容为准。

回复:是。

请问:“加盖单位公章”是否可以为在“电子标书制作软件”中加盖的**电子公章?如不是,请明示。

***、第*章投标文件格式--*、资格审查资料--*.项目管理机构组成表中“社保部门确认的保险证明”是否指填入对应人员社保编号(无社保编号的填入对应人员身份证号)?

***、第*章投标文件格式--*、资格审查资料--*.项目管理机构组成表中提供的人员可否为投标人无独立法人的分公司社保人员?

***、因人员工作单位变动,职称证具有唯*性无法变更,职称证上的单位名称可否为下属子、分公司的单位名称?请明确。

***、第*章投标文件格式--*、资格审查资料--*.近年发生的诉讼及仲裁情况,我单位今年无诉讼及仲裁情况,可否在表格内写“无”或“/”,?

***、第*章投标文件格式--*、资格审查资料--*.*投标人查询响应表中“序号*、*、*”无查询网站及网址、网站查询结果,是否在“序号*、*、*”后对应的查询网站及网址、网站查询结果中写“无”或“/”?

***、第*章投标文件格式--*、资格审查资料--*.投标人近年财务状况表中“对于出具财务会计报表的会计师事务所或审计机构,仅需提供该机构的资质证书,不需提供该机构其他无关文件。”

回复:会计师事务所的职业证书和签字注册会计师的***证书。

回复:可以。

回复:招标文件没有要求为同*人。

回复:是。

请问:“投标文件中需要人员签字或盖章的地方可上传签字或签章后的扫描件或盖该人员电子印章”中,电子印章可否为电子图片签字、签章?

***、第*章投标文件格式--*、招标代理服务费承诺书中“授权代表签字:”是否指“投标代表人”?

***、第*章投标文件格式--*、投标文件中与商务打分对应表中“评审分项”“满分”是否指第*章评标办法(综合评估法)--“附表*、商务部分评分表(满分**分)”中的“评分因素”“标准分”?

***、“近年财务状况表”应附第*章投标人须知前附表第*.*.*条规定年份的经审计的企业财务报表(包括资产负债表、现金流量表、利润表)。如因国家重大政策(机构)调整造成无法提供的,可提供上级单位出具的关于投标人财务状况的证明文件,并附国家相关政策文件。(对于出具财务会计报表的会计师事务所或审计机构,仅需提供该机构的资质证书,不需提供该机构其他无关文件。)

回复:只提供附经审计的企业财务报表(包括资产负债表、现金流量表、利润表)的复印件及出具财务会计报表的会计师事务所或审计机构的资质证书即可,不用再提供财务报表附注。

请问:若投标文件单页上存在多个证件证书,请问该页是否仅需加盖*个公章即视为满足要求?

***、计划工期:*期取排水工程计划于****年*月**日开工建设,****年**月**日完工,具体开工日期以甲方书面通知书为准。。*期取排水工程计划于****年*月**日开工建设,****年*月**日完工(开工建设及合同签订等事项,待甲方通过集团决策同意后,具体开工日期以甲方书面通知书为准)。

回复:工期按招标文件中表述的内容填写。

证明材料:投标人须提供能证明本次招标业绩要求的相关文件。完工业绩须提供合同和竣工验收证明材料的扫描件,在建业绩须提供合同和项目在建证明材料的扫描件。合同扫描件须至少包含:合同买卖双方盖章页、合同签订时间和业绩要求中的关键信息页(包括工程范围、工作内容等,如合同中的关键信息未能体现上述业绩指标的,可附图纸等相关证明材料)。竣工验收证明材料扫描件:交(竣)工验收证书或交工验收表、竣工验收现场核查报告。项目在建证明材料扫描件:开工令或合同甲方开具的证明文件。

回复:以招标文件要求为准。

回复:投标方根据项目管理及技术需求自行配置人员,项目管理机构在合同谈判阶段由招标方确认。

*.我方已仔细研究了    (项目名称)    标段施工招标文件的全部内容,愿意以人民币(大写)     元(¥      )的投标总报价,其中:不含税价为人民币(大写)      (¥      元),      。

回复:不可以打“/”。将标段前(项目名称)替换为“泉惠石化工业区超超临界热电联产工程取排水工程”,即“我方已仔细研究了泉惠石化工业区超超临界热电联产工程取排水工程标段施工招标文件的全部内容”。

请问:隐藏表格是否为无效表格?

***、子单位工程质量竣工验收证明可以作为完工证明么?

***、不具备独立法人的分公司社保可以使用么?

***、招标文件****版本****页工程缺陷责任期**个月,****页缺陷责任期期限为:**个月。缺陷责任期具体多久。

***、投标文件中所有盖章部分,是否加盖电子章即可。

***、投标文件中涉及签字部分,是否盖章扫描上传投标软件软件即可。

***、第*册 已标价工程量清单部分要求提供的*****附件,是否在以下截图中“工程量清单(其他格式)” 节点处提

***、投标报价表标准格式“*.*报价汇总表”中安装工程费备注栏内容“自投标报价表*.*.*转入”是否应该修改为“自投标报价表*.*.*转入”?

 

***、请问投标人和项目经理业绩是否需要全国建筑市场监管公共服务平台可查,如需,全国建筑市场监管公共服务平台不体现采用泥水平衡或土压平衡盾构施工的隧道相关业绩指标,可否提供相关材料证明

***、招标资料包括:①挂网版--泉惠石化工业区超超临界热电联产工程取排水工程工程量清单,②泉惠石化工业区超超临界热电联产工程取排水工程投标报价表标准格式;招标文件***第***页要求:“请投标人严格按照工程量格式填报”。

回复:报价文件格式以《泉惠石化工业区超超临界热电联产工程取排水工程投标报价表标准格式》为准,但《泉惠石化工业区超超临界热电联产工程取排水工程投标报价表标准格式》仅为示例,具体项目及具体工程量以工程量清单为准,投标报价不需区别*、*期工程量,按*、*期合计工程量填报。

回复:是。

回复:是。

请问:

(*)“人员配备充足”是否有对应的人员配备标准文件?

***、招标公告第*.*条“法定代表人为同*人或存在同*控股、管理关系的不同公司(企业),最多只能有*家公司(企业)参与投标,否则其投标均被否决”

回复:招标公告第*.*条以《中华人民共和国招标投标法实施条例》第***条的规定为准。

请问:若我单位提供的业绩为联合体业绩,我单位为该业绩的联合体成员方且独立完成该项目某工区(该工区包含国内***以上长度的,采用泥水平衡或土压平衡盾构施工的隧道或隧洞工程)施工任务,(*)该工区的项目负责人(项目经理)业绩作为拟派项目负责人业绩,是否满足招标文件中对项目负责人的业绩要求?(*)若该工区施工内容中包含多个且分别独立通过竣工验收的国内***以上长度的,采用泥水平衡或土压平衡盾构施工的隧道或隧洞工程,是否可以分别计取多项业绩个数?

***、招标文件第*章评标办法“附表*、商务部分评分表”项目团队主要骨干业绩:****年*月*日至投标截止日前,拟派出的项目负责人(项目经理)在已完工的国内***以上长度的,采用泥水平衡或土压平衡盾构施工的隧道或隧洞工程中担任项目负责人的,每提供*个加*分,最多得*分(业绩证明材料同投标人资格要求)。

回复:*个项目合同包含多个隧道/隧洞,仅可计取投标方*个业绩。

招标文件中提到安全文明施工费得计取基数为

 

 

 

回复:安全文明施工费投标人按不低于建筑安装工程造价的*.*%单独报价,安全文明施工费报价基数以“不包含安全文明施工费的投标报价总额”为准。

 

 

回复:编制投标清单时按招标清单中的清单编码填写。

 

***、发布的招标工程量清单里面有隐藏的*****,是否为本项目清单?

回复:隐藏表格为无效表格。有效表格为以下*个工作表,见截图。

***、按招标公告“*.招标范围”:“*.**试运(单体调试、分部试运,配合分系统、整套启动试运)到机组达标投产和移交“。同时公告中有”*、计划工期:*期取排水工程计划于****年*月**日开工建设,****年**月**日完工。*期取排水工程计划于****年*月**日开工建设,****年*月**日完工“。我公司认为本标段工期为****年*月**日开工至****年*月**日完工。而《技术规范》中试运时间为”****试运完成:****年*月**日至****年**月**日“。超出了土建施工工期,如何确定土建施工工期?

***、请提供以下图纸:*、排水工作井改造图纸;*、取水隧道及取水头部管道预埋及安装图纸;*、取水隧道端头加固图纸;*、取水头部、排水头部构筑物(含开挖)图纸。

 

招标人:福建省东桥热电有限责任公司

****年*月*日

 

 

您目前状态:非注册用户 (**部分为隐藏内容,仅对会员开放)

查看隐藏内容请先登录或注册会员 登  录 注  册 客服热线: 400-000-0388

温馨提示

您目前会员权限不足,请查看 会员服务列表,或拨打服务热线: 400-000-0388

温馨提示

点击此处 跳转到其他网站下载
对方网站访问的速度慢或者无法打开,都是有可能的,请多次打开尝试!

【比比网首页】

温馨提示

很抱歉,您当前的状态未登录
立即登录>>

还没有账号?点击注册

温馨提示

很抱歉,此功能仅支持付费用户。
我要了解收费服务

晋公网安备14019202000101号     Copyright©2015-现在 比比网络 版权所有 bibenet.com 晋ICP备14006571号-7